第七章 建设工程施工阶段的投资控制

第四节 索赔控制

1.根据FIDIC施工合同条件规定，导致工程延误和成本增加，允许承包商索赔利润的情况有( AC)

A.业主未能提供现场

B.法律法规的变化

C.设计错误

D.难以预见的人为障碍E恶劣气候

2.根据FIDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无法预见的地质条件变化，导致工程延误和费用增加，则承包商可索赔(B)

A.工期、成本和利润

B.工期、成本，不能索赔利润

C.成本、利润，不能索赔工期

D.工期，不能索赔成本和利润

3. 在施工过程中，承包商遇到了“一个有经验的承包商无法合理预见的”地质条件变化，则承包商有权索赔(C )

A、成本，但不包括工期和利润

B、成本和利润，但不包括工期

C、成本和工期，但不包括利润

D、成本、工期和利润

4. 根据FIDIC施工合同条件，如果造成成本增加和工程延期，承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的情况有(DE)

A、战争、敌对行动

B、工程所在国的叛乱、恐怖主义

C、超音速飞机的飞机所产生的压力波

D、业主提前占用或使用合同规定以外的永久工程

E、由业主委托的设计单位所做的工程设计的错误

5.按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地下电缆，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔( B )

A.工期、成本和利润

B.工期、成本，但不包括利润

C.工期，但不包括成本

D.成本，但不包括工期

6.按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地质条件变化，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔(B)

A.工期、成本和利润

B.工期、成本，但不包括利润

C.工期，但不包括成本

D.成本，但不包括工期

7.由于特殊恶劣气候，导致承包商工期延长和成本上升，则承包商有权索赔( B )

A.成本，但不包括工期

B.工期，但不包括成本

C.工期、成本，但不包括利润

D.工期、成本和利润

8.根据FIDIC施工合同条件规定，导致工程延误和成本增加，允许承包商索赔利润的情况有( )。

A.业主未能提供现场

B.法律、法规的变化

C.设计错误

D.难以预见的人为障碍

E.恶劣气候

9.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商只能索赔成本和工期，不能索赔利润的事件是( )。

A.业主未能提供施工现场

B.工程师增加试验次数

C.设计图纸错误

D.业主原因暂停施工

10.某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是( )。

A.业主应给予承包商补偿

B.业主不给予承包商补偿

C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿

D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿

11.由于业主原因，工程暂停一个月，则承包商可索赔(ABDE)

A.材料超期储存费用

B.施工机械窝工费

C.合理的利润

D.工人窝工费

E.增加的利息支出

12.按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有(ADE)

A.业主未能按时提供现场

B.工程暂停

C.难以合理预见的地下障碍物

D.由业主委托的设计单位所做的工程设计的错误E.业主提前占用合同规定以外永久工程

13.承包商可索赔的人工费包括( )。

A.特殊恶劣气候导致的人员窝工费

B.法定增长的人工费

C.设计变更导致的人员窝工费

D.因雨季停工后加班增加的人工费

E.完成额外工作增加的人工费

14.由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照( )计算。

A.台班费

B.台班折旧费

C.实际租金

D.设备使用费

15.在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括(ABC)

A. 由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费用

B. 由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用

C. 由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用

D. 由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用

E. 承包商为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用

编辑推荐：

监理工程师培训：

注册监理工程师培训：

监理工程师培训网校：